中国铁塔江西省分公司2025年武九铁路公网覆盖工程勘察设计施工总承包项目比选公告
· 2025-03-10
中国铁塔江西省分公司2025年武九铁路公网覆盖工程勘察设计施工总承包项目已具备采购条件，现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。
1．采购项目简介
1.1采购项目名称及项目编号：中国铁塔江西省分公司2025年武九铁路公网覆盖工程勘察设计施工总承包项目（项目编号：03-10-04D-2025-D-D04477）
1.2采购人：中国铁塔股份有限公司江西省分公司
1.3采购代理机构：公诚管理咨询有限公司
1.4采购项目资金落实情况：采购人自筹，并已落实。
1.5采购项目概况：本项目含税预算金额是57.8609万元，不含税预算金额是53.4052万元。其中施工部分不含税预算为41.7114万元，含安全生产费8178.73元；设计部分不含税预算为11.6938万元。
1.6本项目不划分标段，取1名中选人。
1.7本项目最高限价：本项目设置最高应答限价，施工费部分最高应答限价为100%，勘察设计费部分最高应答限价为86%。应答报价超过报价折扣上限的，其应答将被否决。
2．采购范围及相关要求
2.1采购内容：
（1）施工协调，包含物业谈判和施工协调及相关合同/协议签定；
（2）勘察及施工方案设计（含预算编制等）；
（3）工程施工，包括但不限于主设备替换、POI更换、配套施工、传输施工等所有涉及施工项目；
（4）竣工资料及竣工方案编制。
2.2实施地点：江西省九江市。
2.3工期：2025年12月31日之前完工并通过验收。
2.4.合同有效期：自合同签订之日起1年。
2.5项目类型：施工类。
2.6承包方式：包工包料，负责施工进场协调和其他协调，因协调不成导致的工期延误、项目停滞由乙方承担损失，且甲方不予结算。
2.7合同签订：中选人将与中国铁塔股份有限公司九江市分公司签订合同。
2.8质量要求：满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
3．参选人资格要求
3.1本项目要求参选人为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于采购人和招标代理机构，提供有效的证明材料，包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等。
3.2本项目允许合法分包。如参选人不分包，则须同时具备（1）、（2）、（3）资质；如参选人进行合法分包，则参选人至少满足（1）、（2）、（3）资质之一，另提供承诺函（承诺内容为承诺分包单位具备其他相应资质）。
（1）具备有效的勘察资质之一：
①工程勘察综合类甲级资质;
②工程勘察专业类工程测量甲级资质;
（2）具备有效的工程设计资质之一：
①工程设计综合甲级资质；
②同时具备以下a、b资质：
a.铁道行业甲（Ⅰ）级设计资质或铁道行业（通信信号）专业甲级设计资质；
b.电子通信广电行业(通信工程)乙级及以上设计资质或电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级及以上设计资质；
（3）同时具备以下有效的施工资质：
①铁路电力工程专业承包二级及以上资质；
②通信工程施工总承包二级及以上资质；
③安全生产许可证。
注：以上提供的所有资质证书，根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》中相关规定，如提供新证书的，按照新旧资质对应关系自行确认以上资质要求。
3.3三类安管人员，须满足以下条件之一：
（1）如参选人具备施工资质，则参选人须同时具备以下要求：
①通信主管部门颁发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人；
②通信主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）1人，且同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的通信与广电工程专业一级注册建造师证书，须承诺至本项目结束为止，为本项目配备的项目负责人不得兼任其他在建项目的项目负责人；
③通信主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1人；
④应急管理部门或应急管理部门授权单位颁发的有效的特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）1人，特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）1人；
上述人员须提供证书扫描件及2024年11月至今任意一个月在参选人本单位或下属分公司缴纳的社保证明。
注：一级注册建造师证书须提供有效的电子版证书，一级注册建造师打印电子证书后，未在个人签名处手写本人签名或者电子证书超出使用时限的，该证书无效。以上人员均不得兼任，特种作业操作证应复审的须提供复审证明，且须在https://cx.mem.gov.cn/上可查，否则不予认可。
（2）如参选人不具备施工资质，拟实施施工分包时，分包的施工单位须满足（1）的人员要求，参选人须提供承诺函。
3.4参选人须具备自2022年1月1日至应答截止日签订的全国范围内的高速铁路或客运专线或城际铁路等（设计时速为200公里及以上）红线内通信或信号工程的总承包业绩累计含税金额不少于100万元人民币。同类项目业绩证明材料具体要求如下：
（1）若业绩证明材料提供的是单项合同，则仅需提供合同关键页。
（2）若业绩证明材料提供的是框架合同，具体如下：
①提供的框架合同关键页有具体金额，则以框架合同签订的金额为准；
②提供的框架合同关键页无具体金额，则须提供相应订单或结算依据，若提供的业绩证明材料同时包含订单和结算依据则以结算依据为准。
③如提供合同的参选人以联合体成员的身份签订，则参选人须为签订合同项目的联合体牵头人，须同时提供联合体协议书，否则该合同不予认可。
备注：
①合同时间均以合同签署日期为准。
②合同关键页须包含合同名称、合同标的页、签署日期页及合同金额页。
3.5参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票，提供承诺函。
3.6如参选人具备施工资质，则参选人须承诺企业按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力；如参选人不具备施工资质，拟实施施工分包时，则须承诺分包单位按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力。
3.7本项目不接受联合体应答，不得违法转包分包。
3.8供应商之间不得存在关联关系，关联关系的认定标准如下：
（1）参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。
（2）参选人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。
（3）参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。
注：参选人对本单位在互联网上披露的公司注册电话、公司注册邮箱、公司注册地址等相关信息进行核查，若存在与其他单位信息一致情况，请提供相关内容及说明。
3.9供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消应答资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年（2022年1月1日起）内有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（6）在最近五年（2020年1月1日起）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以中国裁判文书网的生效判决为准）；
（7）在最近五年（2020年1月1日起）内被判处合同诈骗罪的（以中国裁判文书网的生效判决为准）；（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准，已执行完毕或不再执行的除外）；
（9）被中国铁塔股份有限公司列为全国/江西省分公司禁止交易企业名单的；
（10）被中国铁塔股份有限公司列入同类服务中国铁塔【全国级或公司级/江西省级】供应商黑名单，且本项目在禁止参与范围内的。
4．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章评审办法，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。
5．比选文件的获取
本项目通过诚E招电子采购
1．采购项目简介
1.1采购项目名称及项目编号：中国铁塔江西省分公司2025年武九铁路公网覆盖工程勘察设计施工总承包项目（项目编号：03-10-04D-2025-D-D04477）
1.2采购人：中国铁塔股份有限公司江西省分公司
1.3采购代理机构：公诚管理咨询有限公司
1.4采购项目资金落实情况：采购人自筹，并已落实。
1.5采购项目概况：本项目含税预算金额是57.8609万元，不含税预算金额是53.4052万元。其中施工部分不含税预算为41.7114万元，含安全生产费8178.73元；设计部分不含税预算为11.6938万元。
1.6本项目不划分标段，取1名中选人。
1.7本项目最高限价：本项目设置最高应答限价，施工费部分最高应答限价为100%，勘察设计费部分最高应答限价为86%。应答报价超过报价折扣上限的，其应答将被否决。
2．采购范围及相关要求
2.1采购内容：
（1）施工协调，包含物业谈判和施工协调及相关合同/协议签定；
（2）勘察及施工方案设计（含预算编制等）；
（3）工程施工，包括但不限于主设备替换、POI更换、配套施工、传输施工等所有涉及施工项目；
（4）竣工资料及竣工方案编制。
2.2实施地点：江西省九江市。
2.3工期：2025年12月31日之前完工并通过验收。
2.4.合同有效期：自合同签订之日起1年。
2.5项目类型：施工类。
2.6承包方式：包工包料，负责施工进场协调和其他协调，因协调不成导致的工期延误、项目停滞由乙方承担损失，且甲方不予结算。
2.7合同签订：中选人将与中国铁塔股份有限公司九江市分公司签订合同。
2.8质量要求：满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
3．参选人资格要求
3.1本项目要求参选人为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于采购人和招标代理机构，提供有效的证明材料，包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等。
3.2本项目允许合法分包。如参选人不分包，则须同时具备（1）、（2）、（3）资质；如参选人进行合法分包，则参选人至少满足（1）、（2）、（3）资质之一，另提供承诺函（承诺内容为承诺分包单位具备其他相应资质）。
（1）具备有效的勘察资质之一：
①工程勘察综合类甲级资质;
②工程勘察专业类工程测量甲级资质;
（2）具备有效的工程设计资质之一：
①工程设计综合甲级资质；
②同时具备以下a、b资质：
a.铁道行业甲（Ⅰ）级设计资质或铁道行业（通信信号）专业甲级设计资质；
b.电子通信广电行业(通信工程)乙级及以上设计资质或电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级及以上设计资质；
（3）同时具备以下有效的施工资质：
①铁路电力工程专业承包二级及以上资质；
②通信工程施工总承包二级及以上资质；
③安全生产许可证。
注：以上提供的所有资质证书，根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》中相关规定，如提供新证书的，按照新旧资质对应关系自行确认以上资质要求。
3.3三类安管人员，须满足以下条件之一：
（1）如参选人具备施工资质，则参选人须同时具备以下要求：
①通信主管部门颁发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人；
②通信主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）1人，且同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的通信与广电工程专业一级注册建造师证书，须承诺至本项目结束为止，为本项目配备的项目负责人不得兼任其他在建项目的项目负责人；
③通信主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1人；
④应急管理部门或应急管理部门授权单位颁发的有效的特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）1人，特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）1人；
上述人员须提供证书扫描件及2024年11月至今任意一个月在参选人本单位或下属分公司缴纳的社保证明。
注：一级注册建造师证书须提供有效的电子版证书，一级注册建造师打印电子证书后，未在个人签名处手写本人签名或者电子证书超出使用时限的，该证书无效。以上人员均不得兼任，特种作业操作证应复审的须提供复审证明，且须在https://cx.mem.gov.cn/上可查，否则不予认可。
（2）如参选人不具备施工资质，拟实施施工分包时，分包的施工单位须满足（1）的人员要求，参选人须提供承诺函。
3.4参选人须具备自2022年1月1日至应答截止日签订的全国范围内的高速铁路或客运专线或城际铁路等（设计时速为200公里及以上）红线内通信或信号工程的总承包业绩累计含税金额不少于100万元人民币。同类项目业绩证明材料具体要求如下：
（1）若业绩证明材料提供的是单项合同，则仅需提供合同关键页。
（2）若业绩证明材料提供的是框架合同，具体如下：
①提供的框架合同关键页有具体金额，则以框架合同签订的金额为准；
②提供的框架合同关键页无具体金额，则须提供相应订单或结算依据，若提供的业绩证明材料同时包含订单和结算依据则以结算依据为准。
③如提供合同的参选人以联合体成员的身份签订，则参选人须为签订合同项目的联合体牵头人，须同时提供联合体协议书，否则该合同不予认可。
备注：
①合同时间均以合同签署日期为准。
②合同关键页须包含合同名称、合同标的页、签署日期页及合同金额页。
3.5参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票，提供承诺函。
3.6如参选人具备施工资质，则参选人须承诺企业按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力；如参选人不具备施工资质，拟实施施工分包时，则须承诺分包单位按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力。
3.7本项目不接受联合体应答，不得违法转包分包。
3.8供应商之间不得存在关联关系，关联关系的认定标准如下：
（1）参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。
（2）参选人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。
（3）参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。
注：参选人对本单位在互联网上披露的公司注册电话、公司注册邮箱、公司注册地址等相关信息进行核查，若存在与其他单位信息一致情况，请提供相关内容及说明。
3.9供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消应答资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年（2022年1月1日起）内有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（6）在最近五年（2020年1月1日起）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以中国裁判文书网的生效判决为准）；
（7）在最近五年（2020年1月1日起）内被判处合同诈骗罪的（以中国裁判文书网的生效判决为准）；（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准，已执行完毕或不再执行的除外）；
（9）被中国铁塔股份有限公司列为全国/江西省分公司禁止交易企业名单的；
（10）被中国铁塔股份有限公司列入同类服务中国铁塔【全国级或公司级/江西省级】供应商黑名单，且本项目在禁止参与范围内的。
4．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章评审办法，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。
5．比选文件的获取
本项目通过诚E招电子采购
尊贵的用户您好，以上正文后半部分为隐藏内容，完整详情请咨询客服：18995537323（同微信）
文章推荐：
中国通信建设第四工程局有限公司2025年度第6批服务供应商招募公告
更多商机查看，下载保标APP
扫码关注小程序，获取商机更容易
