本招标项目【中国铁塔江西省分公司2025年合福高铁公网覆盖工程勘察设计施工总承包项目】（项目编号：【XHTC-GC-2025-0158】），招标人为【中国铁塔股份有限公司江西省分公司】，招标代理机构为【新华招标有限公司】。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1.1采购内容：

（1）施工协调，包含物业谈判和施工协调及相关合同/协议签定；

（2）勘察、施工方案设计及施工图设计（含预算编制等）；

（3）工程施工，包括但不限于主设备替换、POI更换、配套施工、传输施工等所有涉及施工项目；

（4）竣工资料及竣工方案编制。

1.2项目预算：本项目不含税预算金额324.7092万元，含税预算金额352.5923万元。其中施工部分不含税预算为280.0163万元，含税预算金额305.2178万元；勘察设计部分不含税预算为44.6929万元，含税预算金额47.3745万元。

1.3标段划分：本项目不划分标段，选取1名中标人

1.4实施区域：江西省上饶市。

1.5工期：投标人收到中标通知书后1个月内须进场施工，进场后3个月内须完工。

1.6承包方式：包工部分包料，中标人负责施工进场协调，因协调不成导致的工期延误、项目停滞由中标人承担损失，且招标人不予结算。

1.7合同签订：中标人将与中国铁塔股份有限公司上饶市分公司签订合同。

1.8项目类型：工程类。

1.9质量要求：满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

1.10合同有效期：自合同签订之日起1年。

1.11最高限价：本项目设置最高限价，施工费部分最高限价为96.10%，勘察设计费部分最高限价为55.30%。投标报价超过报价折扣上限的，其投标将被否决。

2.1本项目要求投标人为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于采购人和招标代理机构，提供有效的证明材料，包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等。

2.2投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票，提供承诺函。

2.3本项目要求投标人须同时具备2.3.1、2.3.2、2.3.3资质要求（如为联合体投标，承担施工工作的一方应具备2.3.3资质要求，承担勘察设计工作的一方应具备2.3.1、2.3.2资质要求）。

2.3.1具备有效的下列勘察资质之一：

①工程勘察综合类甲级资质；

②工程勘察专业类工程测量甲级资质;

2.3.2具备有效的下列工程设计资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②同时具备以下a、b资质：

a.铁道行业甲（Ⅰ）级设计资质或铁道行业（通信信号）专业甲级设计资质；

b.电子通信广电行业(通信工程)乙级及以上设计资质或电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级及以上设计资质；

2.3.3同时具备以下有效的施工资质：

①铁路电务工程专业承包二级及以上资质；

②通信工程施工总承包三级及以上资质；

③安全生产许可证。

注：如投标人已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换领相应专业等级资质证书，则按照相应资质管理规定和资质标准认定供应商资质。

2.4本项目要求投标人同时具备以下人员（如为联合体投标，承担施工工作的一方应同时具备以下人员）：

①通信主管部门颁发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人；

②通信主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）1人，且同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的通信与广电工程专业一级注册建造师证书，须承诺至本项目结束为止，为本项目配备的项目负责人不得兼任其他在建项目的项目负责人；

③通信主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1人；

④应急管理部门或应急管理部门授权单位颁发的有效的特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）1人，特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）1人；

上述人员须提供证书扫描件及2025年2月至今任意一个月在投标人本单位或下属分公司缴纳的社保证明。

注：一级注册建造师证书须提供有效的电子版证书，一级注册建造师打印电子证书后，未在个人签名处手写本人签名或者电子证书超出使用时限的，该证书无效。以上人员均不得兼任，特种作业操作证应复审的须提供复审证明，且须在https://cx.mem.gov.cn/上可查，否则不予认可。

2.5投标人须承诺按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力（如为联合体投标，承担施工工作的一方应提供承诺函）。

2.6投标人须具备自2022年5月1日至投标截止日签订的1份全国范围内的同类项目业绩（同类项目业绩：满足高速铁路、客运专线、城际铁路等红线内通信或信号工程的业绩类型之一即可）。同类项目业绩证明材料具体要求如下：

（1）需提供合同关键页。

（2）如提供合同的投标人以联合体成员的身份签订，则投标人须为签订合同项目的联合体牵头人，须同时提供联合体协议书，否则该合同不予认可。

备注：

（1）合同时间均以合同签署日期为准。

（2）合同关键页须包含合同名称、合同标的页、签署日期页及合同金额页。

2.7本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，联合体牵头人必须是联合体协议书中工作职责为施工的单位。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中投标，否则相关投标均无效。

2.8投标人之间不得存在关联关系，关联关系的认定标准如下：

（1）投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（2）投标人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。

（3）投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。

注：对投标人本单位在互联网上披露的公司注册电话、公司注册邮箱、公司注册地址等相关信息进行核查，若存在与其他单位信息一致情况，请提供相关内容及说明。

2.9投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年（2022年4月1日起）内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在最近五年（2020年4月1日起）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以中国裁判文书网的生效判决为准）；

（14）在最近五年（2020年4月1日起）内被判处合同诈骗罪的（以中国裁判文书网的生效判决为准）；

（15）被最高人民法院认定为失信被执行人的（以信用中国网站（www.cred

文章推荐：

广东公司清远电厂热控专业感温开关等（含技术要求）询价采购

广东公司台山电厂--电二专业手电筒等--2025年第2季度采购计划询价采购

广东公司台山电厂--电二专业对讲机等--2025年第2季度采购计划询价采购

国家能源集团国源电力有限公司国源电力准东二矿工业电视系统配件询价采购